По условиям договоров на счет Joy Global UK Limited было перечислено авансов на сумму 3 015 704,15 долларов США (в нынешних ценах более 270 млн рублей).
Однако в марте 2022 года английская компания оповестила в одностороннем порядке АО «Газпромбанк Лизинг» и АО «ГОК «Денисовский» о приостановлении действия контрактов со ссылкой на введённые санкции, накладывающие ограничения на импорт продукции в Россию, а также сославшись на правительственное распоряжение США от 08.03.2022 № 14066, запрещающее юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством США, участвовать в новых инвестициях в Российский энергетический сектор.
Несмотря на то, что условиями заключенных договоров все споры должны рассматриваться в Лондонском международном арбитражном суде, Арбитражный суд РС(Я) принял к производству иск АО «ГОК «Денисовский», отметив, что спор возник вследствие неисполнения ответчиком своих договорных обязательств по контракту по причине введения антироссийских санкций, что в силу п.2 ч.1 ст.248.1 АПК РФ также указывает на исключительную компетенцию арбитражного суда РФ.
Английская компания предоставила в суд отзыв, что вопреки доводам истца не допускала нарушения обязательств по контрактам, поскольку согласно английскому праву, действие контрактов приостановлено, но не прекращено, в связи с этим у истца отсутствует право требовать возврата уплаченных авансов.
Однако Арбитражный суд РС(Я) указал, что АО «ГОК «Денисовский» уведомлениями от марта 2023 года отказался от исполнения контракта в связи с существенной просрочкой поставки оборудования. Право сторон договора купли-продажи согласовать возможность одностороннего отказа от исполнения договора в случае просрочки поставки товара продавцом предусмотрено статьей 11(3) Закона о продаже товаров 1979 года, являющегося нормативным актом права Англии и Уэльса, применение которого предусмотрено пунктом 22.4 Контракта.
Кроме того, как отметил суд, односторонние ограничительные меры со стороны США и Великобритании не являются санкциями в международно-правовом смысле, поскольку не основаны на обязательных к применению решениях Совета Безопасности ООН в порядке статьи 41 Устава ООН и противоречат нормам международного права.
В результате суд 8 мая взыскал с Joy Global UK Limited в пользу АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский» основной долг в размере 3 015 704,15 долларов США и неустойку в размере 212 148,24 долларов США.
